Altre Notizie
Consorzio ASI Agrigento risarcirà impresa per danno da ritardo lavori
Il ritardo nell’ultimazione dei lavori, dovuto alle sospensioni e varianti disposte dall’ ente appaltante, è requisito sufficiente per il risarcimento del danno da ritardo a favore dell’impresa aggiudicataria, in base al meccanismo del prezzo chiuso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in un giudizio nel quale la parte convenuta e quella attrice erano rispettivamente […]
Vincenzo Cavaleri2 min di lettura